《2022年施工协议书三篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年施工协议书三篇.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年施工协议书三篇施工协议书三篇在日常生活和工作中，许多场合都离不了协议，协议具有法律效力，确立某种法律关系。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是我整理的施工协议书3篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。施工协议书 篇1甲方：(以下简称甲方)乙方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着诚恳守信、互惠互利、公允、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式：包工包料
2、、包质量、包平安、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必需达到合格标准。九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行20xx年建筑工程消耗量定额、20xx年安装工程消耗量定额和20xx建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行35元/
3、工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算；5、规费双方按规定各自缴纳，双方主动做工作力争享受最实惠政策。6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑运用。 十一、付款办式：1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起先计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算，按建设银行同期贷款基准利率。2、工程竣工验收合格时，甲方按
4、国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。4、详细事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责刚好签证。
5、2、负责三通一平，供应材料堆放场地。3、按乙方供应的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间协作乙方主动协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参加图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度安排。2、按甲方供应的施工图纸及出具的.变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。5、在施工中由于管理不善所
6、造成的各种平安质量事故均由乙方负责，并担当一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必需经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方必需参与公开竞标，同等条件保证乙方中标。十五、违约责任（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。（2）乙方如因自身实力缘由，无法担当施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再支配其他公司接替施工。（3）本协议与正签合同具有同等法律
7、效力。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：地址： 地址：年 月 日施工协议书 篇2甲方单位名称：乙方单位名称：一.目的为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和平安生产，保持良好的工作秩序和施工场所的平安、卫生环境，经甲乙双方同等协商，签定本施工协议。二.施工项目：三.施工地点：四.施工时间：五.协议内容：1、乙方进厂(站、库)施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立平安监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方平安生产运行的前提下，甲方需为乙方供应施工便利条件
8、和服务。2、乙方施工前，必需经站(厂、库)平安监督对施工人员进行平安教化，并与甲方公司签定施工平安协议书，平安协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作;3、开工前，施工作业区域、平安防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司平安监督管理部门审查通过;4、施工人员进厂(站、库)必需统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必需携带特种作业操作证，便于甲方平安管理人员和上级主管领导检查;5、乙方应在施工区域设置明显标记，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意
9、进入非施工区域，甲方人员有权随时检查;6、施工队伍的平安防护器材必需配置到位，平安措施得力，否则将不得开工作业;施工中因违章操作等缘由造成意外的人身损害或事故损失应由乙方负责。7、施工过程中如需运用水、电、气(压缩空气、自然气)等，施工单位必需填写申请单，经甲方厂(站、库)领导同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可运用。所需费用由施工单位负担;8、施工过程中如需动火作业，应依据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实平安防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必需指派平安人员在现场监护;9
10、、施工车辆进厂(站、库)必需装有防火帽，车速不大于5km/h，出厂必需经门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂(站、库)物品放行单，方可放行;10、施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反平安规定的行为进行惩罚或责令施工队伍停工整顿11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可依据实际状况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责;12、其它未尽事宜由
11、甲乙双方协商解决。六、工程质量及验收标准：工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业平安技术标准)、以及甲方工程项目平安技术要求和须要，必需达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计平安技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。七、工期：乙方必需严格根据甲乙方商定的施工安排所要求时间或期限，如期按时或提前完成全部本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5向甲方支付罚金。八、付款方法：1)甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算
12、之工程款;2)质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还(质保时间依据工程项目实际状况可延长或缩短，可另行约定)。因质量缘由造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方担当。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。九、其它：1)若乙方无正值理由单方终止本责任书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金;2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或平安技术要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本责
13、任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份、甲方平安管理部门保存一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依旧有效外，即告终止。甲方(公章) 乙方(公章)甲方代表： 乙方代表：年月日 年月日施工协议书 篇3发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）为使甲方位于某地的住宅楼能保质保量的按时完工，经甲乙双方友好协商，现甲方将住宅楼以包清工形式承包给乙方施工，为在施工期间明确双方的职责、责任，现甲乙双方签定以下
14、协议：一、承包范围：乙方负责建筑住宅楼整体（包括地基、主体、盖瓦、粉刷的土建项目）。含泥工、土工、小工、模板、铁钉、铁丝、机械、脚手架、耗材辅料、等施工工具。乙方必需刚好发放施工人员工资，确保住宅楼正常施工。甲方供应建筑材料（建筑所需的铁钉、铁丝除外）。须要的建材乙方必需提前七日告知甲方，以便甲方刚好将所需的建筑材料供应到施工工地。建筑材料卸车及施工场地搬运由乙方负责（含卸车和搬运时的人员平安等由乙方负责）。二、工程质量：乙方必需按施工规范要求施工，浇梁、柱、平面等重要工序，乙方承包人必需在现场监督指导。主体工程按图纸施工（主体建筑图纸附后），甲方如需修改，应在施工前一天告知乙方，乙方必需征得
15、甲方书面同意后方可变动。在施工过程中发觉质量不合格或与图纸不符，产生返工的一切工料、人工费用均由乙方负责。乙方不得运用破损模板，由此造成的质量问题，一切损失由乙方担当。三、付款方式：地基以上主体按投影面积1:1结算，水上、栏杆窗台、化粪池另行计算。承包价格：主体为 元/平方米、阁楼包括盖瓦为 元/平方米，一次性承包。每层主体浇好后付当层工程的70%，内、外墙完工后付至工程总款的90%，剩余10%工程款待完工、验收合格后一个月内付清。四、责任：乙方施工人员必需遵纪遵守法律。必需做好平安工作，施工人员必需参保建工险。如有一切意外事故均由乙方负责，甲方不担当任何法律和经济责任。乙方必需做好施工工具、
16、建筑机械、建筑材料等防盗工作，如发生损失丢失，由乙方负责。五、工期： 年月日开工，工期为个月， 年月日前完工（包括节假日及返修延误的工期，不行抗力的作业除外）。六、违约：乙方需合理支配施工人员人数，在规定的工期内保质保量完成施工，如有拖延乙方自愿担当 元/天，以弥补甲方损失。七、生效：本协议一式两份，经甲乙双方签字后生效，双方各持一份，协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。八、住宅楼建筑验收结束和工程款结清后，此合同自动失效。甲方：乙方：年月日第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页