《2022年施工合同模板合集10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年施工合同模板合集10篇.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年施工合同模板合集10篇施工合同模板合集10篇在不断进步的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。那么相关的合同究竟怎么写呢？下面是我细心整理的施工合同10篇，欢迎阅读与保藏。施工合同 篇1甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法等有关法律法规，经甲乙双方同等协商，甲方同意将中国兔文化博物馆展厅大理石安装工程承包给乙方，就本工程相关事项协商一样，订立本合同以资共同遵守。一、工程名称：中国兔文化博物馆展厅大理石安装工程二、工程地点：江油市西屏镇三、工程内容：大理石安装四、承包方式：包工包料，乙方按甲方要求负责大理石选购并组织高级技术工人安装施工。五
2、、工程单价及合同总价：1、圆柱安装“阿曼米黄大理石”，材料及安装综合单价为元/（含角钢架及辅材）；共，小计 元。2、墙体方柱及沙盘底边线安装“灰木纹大理石”， 材料及安装综合单价为元/（含角钢架及辅材）；共，小计3、洗手间面盆及门槛石安装“银白龙大理石”， 材料及安装综合单价为元/（含角钢架及辅材）；共，小计元。4、合同总价为六、付款方式：甲方先期支付乙方预付款 元。安装完工按实际施工完成数量支付80%工程款，余款待工程竣工验收合格后一次性付清。七、工程期限定为合同签字之日起计算，乙方应在25天内按质按量完成，保证在20xx年7月10日前完工。八、施工技术标准按国家规范标准施工。九、甲方责任1
3、、负责供应施工用水用电，负责施工现场协调，保证施工正常进行。2、负责供应施工设计图给乙方，落实专人负责督促乙方按技术规范施工，对乙方施工存在的问题提出整改看法。3、负责筹措工程资金并按合同要求刚好兑现工程款。十、乙方责任1、负责有安排有组织地按技术规范施工，确保工程按时、按质、按量完成。2、按国家有关规定，对施工现场规范管理，做到文明施工，平安施工。十一、违约责任1、本合同签订后，任何一方不得单方面解除合同，如任何一方违约，应赔偿对方10000元违约金，并担当由此造成的一切责任及经济损失。2 、如乙方所供大理石质量不合格，乙方应无条件退货运走，如乙方不按时清场，甲方有权自行处理；如乙方未按甲方
4、规定的材料到货时间，材料规格、质量、数量送货到甲方指定工程地点，由此给甲方造成相应损失按合同总价款的50%作为赔偿金。3、合同履行过程中，如乙方未经甲方允许擅自停工超一天，甲方有权解除合同并有权清理乙方出场，同时乙方应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。14、因乙方缘由不能根据合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每拖延一日按合同总价款的10%计算违约金支付给甲方；延迟超过三天的，甲方有权解除合同并在一天内清理乙方出场，乙方应按合同总价款的50%支付违约金给甲方，并只能按所完工程量的50%结算价款。十二、争议解决本合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，如协商不成，向工程所在地人民法
5、院提起诉讼。十三、合同生效本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议具有同等效力甲方： 乙方：代表人： 代表人：签订日期： 签订日期：施工合同 篇2甲方： 以下简称甲方乙方： 以下简称乙方依据中华人民共和国合同法等有关规定，经甲、乙双方在自愿、同等、诚信的基础上，订立本合同。一、承包形式：包工，包料。二、承包内容：三、质量要求，达到验收合格标准。四、甲方责任：甲方供应施工图纸，施工用水用电，负责组织验收;监督检查施工质量、进度及平安隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。五、 乙方责任：乙方根据设计图纸和规范
6、施工，施工材料的选购必需是合格产品，必需全部附有合格证。选购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。要确保工程进度，工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。六、工程工期：开工日期： ;竣工日期： 。总日期 天。七、乙方于每月 日上报工程进度，甲方应于月底前根据工程量的 %拨款。八、工程进度，乙方必需报施工进度安排，必需在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按安排施工，甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并担当经济损失，在没有特别状况下工期每拖延1天，担当工程总款2%的违约罚款。九、 平安施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行平安教化，进入施工
7、现场带平安帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。乙方自备电箱，要求三级配电二极爱护。文明施工，做到三清，六好。施工中出现一切平安事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应听从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。十、材料管理：施工期间乙方应爱护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负。全部施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收，并作记录。十一、工程保修，乙方根据本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移
8、交相关部门之日算起，保修期十二、工程造价 元。即人民币 (大写)元。十三、 本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 %，余款 %保质一次付清。十四、未尽事宜，由双方协商解决。十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3总包方：中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司（甲方）分包方：深圳艺丰地产建筑发展有限公司（乙方）依据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则，SSG主厂房工程的全部工程用钢筋、商品砼材料由甲方供应，乙方须向甲方办理
9、限额领料手续并负责材料在施工现场的妥当保管、节约运用，经甲乙双方协商一样，订立本甲供材协议条款如下：一、钢材供应1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地，甲乙双方进行车板交货，货量以车载重量磅单为准；由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸，并负责钢材入库堆放整齐，统一挂牌标识，妥当保管，严防丢失，其人力资费等均由乙方自行担当。2、 甲方供应钢材，乙方用于工程可计取制作、安装损耗量，其损耗率按施工图配筋总量为基数的2.5%计，钢材制安损耗量乙方一次性包死，超领超用则由乙方担当增加的费用，甲方将按当时市场选购价扣乙方工程款；3、 钢筋用量计算按深圳市建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行，钢筋
10、接头按冷压或螺纹接头（若采纳其它方案则另定）；4、 钢筋验收由甲方物资主管和乙方材料员共同验收按钢筋供应合同和有关规范对钢筋做外观、数量和质量证明验收，每批钢筋全部进场后乙方材料员、项目负责人在“钢筋进场确认单”上签字确认，若钢材需抽检则甲乙双方共同现场取样送检，按规定抽检的一次检验费用甲方担当，若发生异议需复检，复检出不合格结果，则由甲方担当复检费，复检合格则由持异议方担当复检费。二、商品砼供应1、 供商品砼的数量按深圳市20xx年定额规则，按图纸所示意尺寸计算，扣减钢筋和砼中埋设物的体积，其砼施工损耗率按总量的1.5%计（含试块及现场检验测试耗用量），砼损耗量乙方一次性包死。由于乙方缘由造
11、成砼用量超出本协议约定计算原则计算总量时，其超用量的材料费用，甲方将按当时市场选购价扣乙方工程款。2、 商品砼供应到现场，乙方按车计量，以商品砼车单验收单签认为准。由乙方指定的验收人在商砼送货单上验收签字，同时填写“砼罐车到场记录表”；3、 乙方技术员应对每车商砼均应做塌落度测试，填写测试记录每批商砼浇筑完毕后，乙方将商砼送货单和“砼罐车到场记录表”于当日或次日转甲方物资主管，办理领料手续。每月28日前乙方与甲方确认上月26日至本月25日商砼进场验收的方量，每月30日前核对确认上月26日至本月25日进场验收的砼方量。三、乙方施工质量如不符合设计或规范要求，须要返工的，其返工的材料费用均由乙方自
12、身担当，由于甲方供应的材料质量问题造成损失由甲方担当。四、在保证工程质量、工期前提下，乙方应尽可能节约资源；甲供材料若有节约则甲乙双方按5：5共享；五、甲供材用量安排由乙方依据总工程进度须要求向甲方提交供材安排书，供材安排书须在前10天提出，若因乙方缘由供材安排延迟提交而造成供货不刚好或工期延误，则由乙方担当工期损失责任；若因甲方缘由造成供材不刚好则由甲方担当工期损失。以上协议条款，甲乙双方遵照执行；总包方：（盖章） 分包方：（盖章）法定代表或托付代理人： 法定代表或托付代理人：签约日期： 年 月 日施工合同 篇4甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合本工程详细
13、状况，经甲乙双方协商一样，签订本合同，共同信守。第一条 工程概况一、工程名称：二、工程地点：三 、承包范围：四、承包方式：五、工期： 日历天六、开工日期： 年 月 日七、竣工日期： 年 月 日其次条 涂料选定1、涂料选定：该工程涂料选用杭州金质化工有限公司生产的浙江高校“金质丽”品牌涂料。2、基本施工工艺：a、墙面清理及修补(含找平);b、外墙专用腻子批底;c、外墙水性抗碱封闭底漆;d、弹性涂料面层;3、施工前乙方须供应样品，待甲方确认后方可施工。第三条 合同价款的支付及结算方式一、合同价款：1、水性平面氟碳漆面积(暂定) 800平方米，单价70 元/平方米，合计￥56000.00元;2、弹性
14、平涂涂装面积(暂定) 20xx 平方米;单价35 元/平方米，合计￥70000.00元;3、工程造价(暂估价)为： ￥126000.00 元，大写(人民币)：拾贰万陆仟元整 。二、工程款支付及结算方式：1、涂料基层腻子批底完成后，甲方支付给乙方人民币6万元;2、工程完工验收合格，决算完成后，甲方支付合决算总额的 95% 。1、 决算完成支付到决算总额的95%,留5%质保金，质保期一年满后一周内支付给乙方。2、 工程决算面积：以现场实际施工面积为依据。第四条 工程期限一、依据工程实际状况，商定工程总工期(具备条件) 天施工日，详细进场日期以开工报告为准。二、如遇下列状况，工期相应顺延：1、按施工
15、打算规定要求，不能供应施工场地、水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。2、甲方代表同意赐予顺延的的其他状况。3、因甲方缘由而影响下一道工序施工时。4、人力不行抗拒的因素和其它不行预见的缘由造成中途停工。三、若发生工期顺延状况，乙方应就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告，甲方收到报告3天内应予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为报告内容被确认。第五条 工程质量、平安及验收一、工程质量等级：工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。二、乙方按“金质丽”施工工艺及材料说明，结合本工程的特点、要求进行外墙施工。三、工程施工完工后验收以项目通过综合竣工验收合格为准。四
16、、施工过程中必需听从总包方统一管理和外墙装饰其他班组的协作。第六条 工程保修一、 本工程乙方质量保修期：工程施工质量保证一年，工程保质期内如属质量问题，由乙方免费修理。二、 质量保修期内，非乙方缘由所造成的质量损坏或修理，乙方将供应免费人工服务。第七条 争议解决的方式本合同在履行过程中如若发生争议，甲方、乙方应协商解决;假如协商不成，经有关部门调解无效，则约定向合同签定地人民法院起诉。第八条 其它约定事项一、本合同未尽事宜，一律按合同法的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。二、本合同经甲方、乙方双方签字、加盖公章后生效，工程验收合格，结清工程款后终止
17、。四、本协议一式 份，甲方 份、乙方 份。合同自双方盖章，代理人签名后生效。甲 方：托付代理人：电 话：签约地点：签约日期：乙 方： 托付代理人：电 话： 年 月 日施工合同 篇5施工企业 合同管理 现状1 引言随着我国经济体制改革的逐步深化, 建筑市场逐步走向规范与完善。20xx年11月11日,中国正式加入WTO满3周年了,这意味着中国加入世贸组织后的3年爱护过渡期结束,20xx年12月11日起建筑市场全面对外开放,中资、外资企业都将享受“国民待遇”。全球经济一体化是世界经济发展不行逆转的趋势,逐步对我国国民经济主要支柱的建筑业产生了重大影响,给国内建筑施工企业带来了较大的冲击, 另外,市场
18、经济的一个主要特征就是它的法律强制性,因此在建筑领域渐渐出台了合同法、招投标法、建筑法等以合同为主要内容的法律。合同是联系各合同主体的纽带,任何一方违反合同,必定要受法律的制裁,从建筑市场总体状况来看,目前建筑市场竞争激烈,建筑企业利润削减,合同的风险加大。只有重视合同,重视合同管理,才能有效的降低工程风险,增加企业利润。2 施工企业合同管理的现状我国加入WTO后,施工企业与国际交往渐渐频繁,到国外承包的工程及在国内承包的国际投资项目也越来越多。严格的合同管理是这些国际工程的惯例,一般都严格运用FIDIC合同条件。就目前国内施工企业合同管理的现状而言,主要存在以下几点问题:(1)缺乏完全法制化
19、的社会环境。建筑和合同法律体系不够完善,部分法律条文不够严谨,有空子可钻。另外,有法不依、执法不严的现象仍旧存在。(2)缺乏规范化的市场环境。业主利用买方市场的优势地位,提出苛刻的合同条件,施工单位为了生存不得不接受。业主在履行合同过程中随意性太强,存在不按合同、不按规则和惯例办事的现象。(3)施工企业的合同法律意识和合同管理水平跟不上形势的发展。一般来说,施工企业管理层对投标、签约工作还比较重视,但合同履行过程中的监督、检查、统计、考核、奖惩还缺乏有效的措施和方法。(4)合同管理人才缺乏,对合同管理人才培育不够重视。我国的合同管理起步较晚,合同管理人才缺乏。另外,由于外部环境不规范的因素太多
20、,企业内部还没有形成重合同的意识和重视合同管理人才培育的环境。在建筑市场上,不慎签订的一个合同就有可能给企业造成重大损失甚至面临破产的窘境,因此,施工企业必需加强合同管理,以提高企业的生存实力和抗风险实力。3 加强合同管理的几点建议3.1 树立合同观念,加强合同意识企业要对管理人员加强法制教化,特殊是企业负责人、项目负责人、合同管理人员,不但要学习建筑法,更要学习招标投标法、合同法,使他们在工程项目管理中到处以合同为依据,以合同管理为中心,只有这样,才能按合同办事,才能拿起法律的武器维护自身的合法权益。在国际工程中,合同管理更是项目管理的核心,尤其对承包商来讲,可以说其合同管理干脆关系到项目实
21、施是否顺当,自身的利益能否得到爱护。3.2 设立合同管理机构、培育合同管理人才一个合理的合同管理机构,以及对合同管理部门的权责及与其它职能部门之间的界面的合理界定,是合同管理胜利与否的关键;合同管理人才,须要素养高、学习实力强、学问面广、责任心强,需进行在职培训,组织专题学习和探讨,学习的内容有合同法、建设工程施工合同示范文本、最高法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的说明等;建立有效沟通渠道,以达到相互促进、互补不足的目的,明确合同管理人员的责权利,建立完善岗位竞争机制和奖惩机制,以机制促进人,3.3 建立和完善企业的合同管理体系及合同管理制度施工企业就合同管理全过程的每个环
22、节建立和健全详细的可操作制度没,这些环节应包括:介绍信的开具、信息的跟踪、合同的草拟、洽谈、评审、用印、交底、责任分解、履约跟踪、变更、索赔、违约、解除、终止等。使合同管理有章可循,规范合同签订程序,削减失误。3.4 建立合同管理信息系统信息是合同管理的窗口。为了能刚好驾驭合同的实施状况,合同文件、变更记录、补充协议、会议纪要、各方的来往函件等文件要刚好传递给合同管理人员,在信息技术高速发展的今日,合同管理应建立在信息管理的基础上,施工企业要充分利用网络的优势进行合同管理,可以建立局域网,信息网站等。4 总结合同管理是一项高智能的工作,是一个困难的体系,是项目管理的核心。面对我国建筑领域市场化
23、的推动以及我国建筑业国际化的趋势,没有有效的合同管理,就不能实行有效的工程项目管理,就不能顺当的完成工程预期目标,施工企业必需加强合同意识,只有合同管理规范化,才能在激烈的市场竞争中生存和发展。参考文献1 金芳,工程量清单计价模式下施工企业的策略探讨D.武汉理工高校硕士论文,20xx.2 韩风光,中小施工企业合同管理探讨J.中国科技论文在线.3 朱小林,论如何加强建设工程合同管理J.经济建筑,20xx(9).4 王才旭,试论建筑施工企业面临国际竞争的对策J.四川建筑,20xx(6).施工合同 篇6甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方在 建房屋一栋，建筑总面积约 平方米，由乙方承包施工。经双
24、方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采纳包工不包料方式承包。甲方供应建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方供应劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。二、承建项目乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、化粪池、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。三、承包价格每平方米 元，建筑面积按每层楼外墙计算。
25、女儿墙按每米 元计算，包括水泥砂浆抹面。四、付款方式完成第一层砖砌并捣制好楼面付 元，完成其次层付款 元，完成第三层付款 元，工程全部完工，阅历收合格后一次付清。五、双方责任甲方负责水电供应及原材料刚好进场。乙方所需材料，应两天前向甲方提出安排，以便快速筹备。乙方必需保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。六、质量要求乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。七、留意平安文明施工，假如乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八
26、、工期要求主体工程工期为 个月，从签订合同之日起计算，乙方必需在 年 月 日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方签字(章)： 乙方签字(章)：电话： 电话：施工合同 篇7甲方： （以下简称甲方）乙 方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、法规，甲方全面实行项目法施工，推行企业管理层和劳务层分别的经营管理模式，经过甲乙双方相互考察，甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层，乙方同意在甲方的项目管理下担当施工工作。双方依据
27、同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本工程的施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工面积： 平方米（按实际施工面积计算）。二、工程承包范围承包范围：三、合作方式：包工、包料、按实际发生量结算。1、上交甲方公司和管理费及其他费用，共计? 个点（不包括税收）。2、依据本合同取费结算，材料按市场价；3、甲方供应材料仓库及现场加工场地，材料仓库由乙方搭建；4、甲方供应总包合同一份。四、工程工期开工日期：依据总包合同。竣工日期：依据总包合同。五、质量标准：承包范围内确保符合总包合同要求。乙方根据国家建筑安装工程施工及验收范围施工，验收执行建筑安装工程质量检验评定标准
28、。六、水电暖合同价款：工程造价按20xx年版山西省建筑工程消耗量定额、山西省安装工程量定额、山西省建筑工程20xx年价目表及其应配套的最新的工程量计算规则、费用项目计算规则、价目表、补充说明及省、市建设行政主管部门颁发的有关文件，山西省定额人工? 元日，按规定的类别计取。其余材料执行忻州市工程建设标准造价管理参考价格。如标准造价管理中不包括的材料均由甲方依据市场调查确定价格。七、图纸甲方向乙方供应本施工范围内的有关施工图叁套八、甲方驻现场代表为：九、乙方驻现场代表为：十、甲方工作：101甲方组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行同施工单位签订的施工承包合同；102向乙方供应临时设施，由乙方搭
29、建加工场地，施工用电、用水等配套设施，费用由乙方负责；103对乙方施工的工程进行全面管理，主要有：施工现场、工程质量、平安防护、计量检测、试验化验、文明施工等，随时检查，办理工程中间检查隐藏等。提出改进看法，限期改正落实，进行验收。104组织审定乙方编制的每月统计报表等，办理工程拨款。十一、乙方工作乙方应按甲方编制的施工组织设计，细心组织施工，对本合同承包范围内的工程向甲方负责，不得转包和分包。听从甲方项目部的领导，遵守甲方制定的项目施工管理等一切制度。111根据施工组织设计做好各项施工打算工作，刚好组织成建制的劳务队伍，按进度安排组织实施，并负责做好本项目的全部资料报表，确保工期按期完成。1
30、12严格根据施工图纸及会审纪要，设计变更和施工规范、规程及有关技术要求进行施工，确保工程质量。113按时向甲方提交工作业进度安排表、规定区域内的施工平面布置、隐藏工程验收通知、工程事故报告；每月日提交当月工程量完成统计报表和下月安排报表一式两份，并附下月施工作业安排。1 14根据施工组织设计和平安操作规程及地方的有关规定要求，做好平安防护工作，接受甲方和政府主管部门的平安监督管理和检查，如平安不符合要求造成罚款，由乙方担当负责平安施工，杜绝重大伤亡事故的发生，施工过程中出现的一切平安事故由乙方责任方负责。甲方概不负任何法律及经济责任。1 15根据施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文
31、明施工，由乙方负责施工范围内已完成工程的成品爱护，并清理好现场。注：乙方在进入施工场地，在打算正式施工前，必需把所要施工的图纸面积所需的材料一次性进场方可施工，否则，甲方有权不允许乙方进入施工场地。116在合同规定的保修期内，对属于施工责任的工程质量问题进行担当修理。注：乙方未按时到达修理场地，甲方派人修理，修理费用在质保金中扣除。十二、施工进度乙方必需按工期要求及批准的进度安排组织施工，接受甲方代表对进度的检查验收。如因乙方缘由未能按期完成，经甲方要求限期整改无效时，甲方可实行一切措施，直至终止合同，由此发生的费用、损失和后果均由乙方负责。注：因乙方等各种缘由造成停工或误工，甲方只付乙方实际
32、施工的工程量 %的工程款，余下工程款及质量、平安保证金一并扣除，用于赔偿甲方经济损失。十三、质量与验收131乙方应仔细根据标准、规范、规程和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，并按甲方代表的要求返工、修改，由乙方缘由导致的质量事故及返工、修改，则由乙方担当责任及损失费用。承包范围内确保质量达到国家合格工程验收标准。132隐藏工程和中间验收，乙方应在白检合格后通知甲方进行检查验收，未经检验不得自行隐藏，甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐藏和接着施工。133竣工验收按建筑安装工程质量检验评定标准验收，经甲方初验达到规定的质量标准后填写竣工验收报告，报请业主，由
33、业主邀请当地建筑安装工程质量监督站及有关单位评定质量等级，竣工验收后一个月内乙方供应竣工图纸叁套。十四、平安施工141乙方应实行严格的平安防护措施，担当由于平安措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，如发生平安事故，由责任方负全部责任。142发生重大伤亡事故，乙方应马上通知甲方代表，发觉有隐瞒不报的，则按地方及甲方内部双方规定赐予经济惩罚，并担当由此造成的一切后果。十五、合同价款结算与支付151结算方式：1、正负零以上乙方完成 框架，甲方于? 日内支付乙方已完工程量的? %的款，以后每? 层进度付已完成工程量的 的款，验收合格后? 日内付至工程总造价的 %的款，审计完成后两个月内完成工程总
34、造价款的 的款，余 %作为质保金，按国家规定返还。1511执行本合同1512结算标准：施工图纸、现场签证、设计变更。以及山西省及忻州市相关造价文件。152现场签证及价格必需由甲方代表签字后为结算依据，否则不予认可。153乙方己上交给甲方的工程保证金 万元，其退还方式：甲方两次付款时付清。154工程付款执行本合同的同等付款条件。155甲方向乙方工程款支付方式为现金支付，乙方向甲方供应材料发票及人工工资单，差额部分不供应发票十六、材料、设备、机具供应161材料由乙方供应，各种材料名称、规格，经甲方审核后供到现场，因供料不刚好影响工程进度，分清责任，由责任方担当责任和费用。十七、工程保修工程质量保修
35、期为二年，由乙方施工质量造成的返工修理均在保修内容范围内。保修期内，前半年乙方应在工地设立修理办公室，随时为住户供应及修理，其后乙方在街道修理通知后三日内派人修理，否则甲方托付他人维费从保修金中扣除。十八、争议与违约181甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成则报请双方上级高度重视部门地行调整，调解不成可在甲方总公司注册所在地，地方法院起诉。182一方违约所造成的损失由责任方负责。十九、其他191甲乙双方全部经济行政关系往来，一律采纳书面形式，双方刚好办理签收。192乙方主动协作甲方做好科技发展工作，科技试验的推广利益共享。193甲、乙双方投保内容双方各按规定二十、本
36、合同一式两份，具有同等法律效力，其中双方各执二份，自甲、乙双方签字盖章之后有效，竣工结算办理完毕并余款付清，除保修条款仍旧生效外其他条款即告终止，竣工后，结清并付完保修款后保修条款终止。二十一、 本合同质量平安保证金 万元人民币，合同当日付 万元合同定金，余下保证金进场 日内付清。保证金全部打入甲方指定帐户内，此合同生效。甲 方：乙 方：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电 话：电 话：地 址：地 址：施工合同 篇8发包人（简称甲方）：承包方（简称乙方）：依据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的详细状况，为明确双方责任、协作协作，确保工程施工质量，经甲乙双方同
37、等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务（内容）与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ7920xx要求。5、预料施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：其次条：甲方应向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责：1、本工程批准文件、用地（附红线范围），以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务托付书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工
38、程量改变等特别状况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预料为元（大写：），总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元；地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。第五条：双方责任1、甲方托付任务时，必需以书面形式明确施工任务，并按其次条规定供应文件资料。2、甲方应为乙方供应基本的工作条件3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工
39、期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守平安和保密规则，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满意技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方担当。3、合同履行期间，若因工程停建甲方须要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已起先进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违
40、约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每拖延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方刚好协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇9发包人（全称）：_承包人（全称）：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用
41、的原则，双方就_小区_、_号楼工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程立项批准文号：_4、资金来源：_5、工程内容：商住楼建安工程。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6、工程承包范围：商住楼图纸内土建、安装工程。此合同不包括甲方分包项目。二、合同工期安排开工日期：_年_月_日。安排竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。三、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写）：_（￥元）；2、合同价格形式：依据通用条款1.1.5.
42、2和专用条款、补充条款的约定确定。五、项目经理承包人项目经理：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（假如有）；（2）投标函及其附录（假如有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金
43、并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。九、签订时间本合同于_年_月_日签订。十、签订地点本合同在发包人项目所在地办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自长治市建设工程招标投标管理办公室备案后生效。十三、合同份数本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。发包人：（公章）_承包人：（公章）_法定代表人：_法定代表人：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇10发包人(简称甲方)承包人(