《2022建筑工地施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑工地施工合同.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建筑工地施工合同建筑工地施工合同范本6篇在人们越来越信任法律的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合同的格式吗？以下是我细心整理的建筑工地施工合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。建筑工地施工合同范本1甲方： XXX乙方： 张X领针对甲方办公楼网络工程，甲方托付乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：一、 工程内容：三座办公楼的局域网网络架设工程二、 主要工程量1、 乙方根据XXX网络工程项目选购相应的材料。2、 托付施工部分的产品应严格根据甲等规格进行选购，现场施工工具由乙方自备。3、 施工范围包括本工程线路的
2、安装和网络调试。4、 工程造价：以XXX网络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额： 即人民币（大写）： 整。 结算方式：甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。三、 工程工期工程工期于_年_月_日前完工（若遇特别状况工期顺延）。四、 双方责任和权利：1甲方责任和权利（1）甲方派同志为代表，到施工现场协作乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。（2）办理工程施工中有关手续，帮助乙方处理工程对外联系、协调等问题。2、乙方责任和权利（1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。（2）按工程施工规范
3、、规程进行施工，全部施工人员必需做到严格执行平安操作规程，确保施工过程的人身及设备平安，做到平安文明施工，施工过程中出现的任何平安事故由乙方自行负责。五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。六、本合同一式贰份，双方各执壹份。甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的全部条款及条件。 本合同自签定之日起生效。甲方代表签字：乙方代表签字：_年_月_日建筑工地施工合同范本2甲方：乙方：甲乙双方就完成_市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一样看法，依据中华人民共和国合同法以及相关法律，经甲乙双方友好协商，在同等互利的原则下，确立本合同，以明确双方
4、的权利、义务，确保合同双方共同执行，签订本合同。一、合同范围1.1范围：乙方严格根据甲方供应的钢结构图纸要求，进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。1.2加工材料严格按设计要求的质量进行选购，整理好材料质量档案。1.3加工数量：垂直升降横移停车位钢结构1800个。二、合同价款本合同总价款为大包干人民币：壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整（139XXXX3000.00元）。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用（开具增值税发票）。三、付款方式及工程进度3.1第一期付款：合同签订生效后_日内，付合同总价的10%，即人民币：XXX元整（XXX.00元）。3.2其次期付款：清单中包括的全部项目工
5、程材料加工制作完毕进入施工场地后，经甲方验收质量合格，制作、安装后，付合同总价的40%，即人民币：伍XX万伍仟贰佰元整（XXX.00元）。3.3第三期付款：工程全部结束，经甲方验收合格，双方结算完毕，甲方预留合同总价款的5%作为质保金，剩余款项一次性付清。3.4第四期付款：从工程竣工验收合格之日起_年质保期满，经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后，一次性支付清剩质保金。四、工程质量及验收4.1工程制作安装质量必需达到钢结构工程施工及验收规范（GB50205-20）的规定。焊接质量达到建筑钢结构焊接规程（G81-20）要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为
6、角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边，（详细油漆颜色项目主管定）。施工按钢结构施工技术规范进行；4.2乙方担当合同内的工程质量的达标责任。五、甲方责任5.1甲方负责供应乙方加工所必需具备的图纸、加工要求。5.2甲方负责供应乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。六、乙方责任6.1乙方负责按时完成合同内全部项目的材料选购、加工、制作和安装。6.2乙方应保证全部材料质量符合相应国家标准要求，不得低于国标偏差要求并出具合格证，所选购的材料符合本合同项下约定的运用目的，全部材料必需经甲方确认后方可运用。6.3乙方对承包项目工程供应为期_年的保修，保修期自工
7、程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换，但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方担当相关修理费用，乙方必需在接到甲方要求修理或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行修理或更换。若乙方未能在规定时间到达，或者同一问题经乙方两次修理仍未解决，则甲方有权利聘请专业的公司进行修复，所支付的相关费用由乙方担当。七、变更7.1甲方可对合同内工程内容提出变更，包括对技术条件或技术纪要，材料的增减或原材料的代替、增加、削减以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方的变更恳求后予以接受并以书面形式答复。7.2变更以双方书面确认为准。任何变更
8、，甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商看法变更合同价款，对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成选购，按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。八、工期8.1本合同工期为100天，自_年_月_日至_年_月_日。材料按甲方要求分批次进入工地时间：第一批不晚于_年_月1_日。8.2乙方应严格根据合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不行抗力因素造成乙方不能正常施工，则工期根据双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身缘由造成不能按期施工，买方有权利将工程的全部或部格外包，相应造成的损失全部由乙方担当。九、违约责任9.1合同任何一方不履行本合同义
9、务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外，违约方应担当因此给相对方造成的损失。9.2因甲，乙双方随意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期_日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期_日的，甲，乙双方随意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。9.3乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐；乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的
10、损失的，乙方接着赔偿给甲方造成的损失。9.4假如甲方不能根据本合同的约定按期付款，甲方应根据本热门版合同.2条担当相应的责任。9.5如甲乙双方无正值理由擅自解除本合同，违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因此而遭遇的损失。十、争议解决凡因合同引起的.或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会根据其现行有效的仲裁规则进行仲裁。十一、其他条款11.1合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按中华人
11、民共和国合同法的有关规定执行。11.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效，甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签字日期：年_月建筑工地施工合同范本3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）慈有托付层客房墙面铺贴墙纸工程，经双方友好协商达成一下协议：1，甲方负责处理墙面平整，干燥，打上基膜底漆，施工前乙方对墙面检查验收合格后方可施工，甲方负责供应施工时所须要的梯子凳子等施工物品。2，墙纸施工费：C0.5310每卷单价为每卷单价为无纺0.5310每卷单价为元，无纺0.710每卷单价为纯纸0.5310每卷单价为0.710每卷单价为注：施工时不包含任何
12、辅料材料。如须要则另外附注。3，付款方式：合同签定起进场施工甲方应付施工费总款的即元，施工进度到最终一层的时候应付施工费总款的即元施工完成后甲方应在_日内验收，甲方不得拖延验收时间，假如_日内不验收视为甲方验收合格，验收合格后甲方应付施工费剩余的即元。施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方供应半年的售后服务，假如因为甲方的人为缘由破坏引起的墙纸问题，甲方需付人工费每工200元的修理费，4：施工期间必需文明施工，若发生一切工伤事故均由乙方负责。5：争议方法：有关本合同的一切争议，双方协商解决，双方若不能解决，则提交杭州劳动局仲裁。6：本合同一式两份双方各持一份，此合同具有法定效力。甲方代表（盖章
13、）：乙方代表（盖章）：_日期：_日期建筑工地施工合同范本4编号：甲方： 地址：乙方： 地址：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。新增加项目由甲方在现场确定，乙方依据甲方要求进行施工。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定及原合同条款规定基础上，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 新增加工程概况1、 新增加工程名称：2、 新增加工程地址：3、 施工内容：甲方现场确定要求乙方增加装修项目内容。（附：增加装修项 目清单）4、 托付方式：包工包料5、 开竣工日期：依据原合同签定的日期增加（即开工日期：_年_月日，竣工日期：_年_月_日）其次条 新增加装修工程价
14、款1、新增加工程价款：，详见增 加装修工程项目报价。第三条 新增加装修项目事宜1、乙方应按原有合同条款内容规定施工，保证施工工期、工程质量。2、新增装修项目内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款规定执行。3、甲方现场要求增加的装修项目，经双方现场确认，甲方不得以任何借口拒付新增加装修项目工程款。4、甲方要求乙方现场增加装修工程项目，乙方应保质保量严格施工，不得拒绝执行。5、全部工程完工，乙方向甲方提交新增装修项目清单，甲方确认；现场增加装修项目是甲方要求乙方施工的，甲方不得在完工后拒绝承认。6、新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。第四条 争议解决 双方如发生因
15、新增装修项目有关的任何争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。如工程完工后，双方对新增装修项目内容有争议，当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，应向原合同签订地人民法院提起诉讼。 发生争议后，双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认，如不能就已完工程量达成一样，双方以原合同附件（装修工程报价清单内容）为基础现场确认增加装修项目内容。第五条 合同生效1、 增加装修项目合同和附件是原合同补充，与原合同同样具有法律效力，加盖公章或合同专用章后生效。2、 新增加装修项目合同附件与新增加装修项目合同具有同等效力，但附件内容与合同正文不一样时，以合同正文为准。3、 本
16、合同（包括合同附件）一式两份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。甲方：授权代表：乙方： 授权代表：签订日期：_年_月_日 合同签订地建筑工地施工合同范本5甲方：乙方：根据民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规、遵循同等、自愿、公允、和诚恳信用的原则，施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称：有意思装修工程二、工程地点：新东商城XX201三、工程期限：_年_月_日开工至_年_月_日完工。四、工程造价：万元五、付款方式：开工前天内付万元整，工程进程过半付万元，工程结束并验收后付清剩余全部款项。六、施工要求：按图施工，质量不合格由乙方负责。七、质量要求：阅历收合格，_年内出现质量
17、问题，保修。八、违约责任：由于乙方施工问题，造成的一切后果由乙方负责。如甲方没有刚好通知乙方，工程变更所造成的损失由甲方负责。九、平安责任：甲方有权监督乙方施工，乙方必需完善平安保障措施，必要时制定平安应急预案，确保施工平安，如发生意外，责任由乙方负责。十、本合同一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工价款结清后自行失效，如发生争议，可双方协商解决，也可申请仲裁。 十一、有意思装饰工程报价单见明细表。甲方(公章)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日建筑工地施工合同范本6发包方：（以下简称甲方）承包方：（
18、以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，经双方协商一样，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：金1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区全部箱变的安装调试2、小区内凹凸压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包平安、包质量。2.2
19、合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额（大写）：贰XX万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干运用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电运用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区_区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、_区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、
20、二期工程在小区_区电缆敷设完成、凹凸压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区_区电缆敷设完成、凹凸压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方供应合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，根据甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。3.2假如甲方要求提前开工
21、和交工，乙方有义务提前工期，不得耽搁甲方整个小区的建设和设入运用。四、配电工程要求4.1小区内全部凹凸压配电工程由乙方施工后，由乙方必需保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理修理维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必需向甲方供应市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方_市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必需为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。详细留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工
22、程施工要求5.1工程质量标准：乙方必需执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必需听从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必需无条件听从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体支配，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐藏工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐藏工程通过小区的设计的道路时必需设置管道，并保证以后的修理维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现
23、场代表在发觉乙方的施工可能影响到甲方小区将来的运用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或依据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标记桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方支配的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，全部设备设施的安装位置和外观必需经过甲方现场代表的确认。5.5竣工资料5.5.1乙方必需整理并供应一套符合规范及甲方要求的竣
24、工资料，并供应一套完成的小区配电工程与现场状况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责帮助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方供应的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方根据国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行担当。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时供应帮助和帮助。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日【建筑工地施工合同范本6篇】本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第22页 共22页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页