《2022年酒店装修购销合同书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年酒店装修购销合同书范本.docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022酒店装修购销合同书范本甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本装饰装修工程施工详细状况，双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。2、工程内容：总建筑面积750平方米。3、承包范围;装饰装修人工费用;4、开工日期：XX年05月18日;竣工日期：XX年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。其次条;合同价款1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：13。2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费
2、用的30%;￥：396003、装修装饰工程完成80%，甲方其次次支付费用40%，￥：528004、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：330005、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600第三条;甲方责任1、指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3、向承包人供应施工所需的水源、电源，并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条;乙方责任
3、1、指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2、严格根据图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。5、保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条;材料供应1、装饰装修工程运用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令
4、淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。3、凡由承包人选购的材料、设备应根据设计、规范和样品要求选购工程须要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条;平安责任1、发包人供应确认的图纸施工说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产的平安。3、由
5、于承包人在施工过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安事故(包括人身事故)，应担当由此引发的一切责任。第七条;质量验收1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2、发承包双方应刚好办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条;工程变更1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应刚好沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必需经设计师、发包人同
6、意方可变更方案。第九条;工程保修1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。第十条;违约责任1、由于发包人缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1010元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2、由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1010元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。3、承包人应妥当爱护发包人供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故
7、(包括罚款)由承包人负责并担当损失。5、承包人向发包人举荐运用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。6、未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条;争议解决1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方(盖章)：_承包方(盖章)：_发包方电话承包方电话_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页