《2022年关于建筑工程施工合同锦集十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于建筑工程施工合同锦集十篇.docx（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年关于建筑工程施工合同锦集十篇关于建筑工程施工合同锦集十篇随着法律观念的深化人心，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合同的格式吗？以下是我帮大家整理的建筑工程施工合同10篇，希望对大家有所帮助。建筑工程施工合同 篇1建设单位：设计单位：施工单位：合同造价：合同编号：建设单位：（简称甲方）施工单位：（简称乙方）甲方深圳施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目以及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。第一条：工程地点：其次条：工程内容
2、：（详细见施工预算）。第三条：承包方式：包工包料包质量。第四条：工程总造价：第五条：付款方式1、工程完成验收合格后，甲方支付给乙方全部工程款。第六条：合同工期一、双方商定总工期天。开工日期：年月 日 竣工日期： 年 月 日二、如遇下列状况，经甲方代表同意后，工期可以顺延。1、工程量改变和设计变更。2、非乙方的缘由超过4小时以上停水停电时。3、不行抗力（如地震、台风、火灾、雨灾等）。三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。四、乙方如无正值理由不得拖延工期。第七条：工程质量要求：按设计规范要求，质量达到合格标准。第八条：材料设备：材料采纳国家标
3、准合格产品。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任。一、甲方：1、负责解决施工场地的用水用电，保证乙方在施工期间的需求。2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。3、组织工程竣工验收工作。二、乙方：1、做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况。2、做好施工平安工作，否则，发生平安事故，由乙方负全责。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。4、参与工程竣工验收工作。第十条：工程完工后，质量保修年。第十一条：合同生效与终止本合同自向甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，其条款即告终止。第十二条：本合同一式四份，其中：甲乙双方各两份，
4、均具有同等法律效力。甲方盖章：乙方盖章：法人代表（签字）： 法人代表（签字）：年月 日 年 月日建筑工程施工合同 篇2依据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着同等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方供应土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。二、该土地位于 ，四至为：东至 ，南至 ，西至 ，北至 ，运用年限为50年。甲方对该土地享有全部权和运用权。三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地安排和城乡规划、建设项目开发年度安排等要求。如需办理相关手续或需经有关主
5、管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。四、甲方对建成后的建筑工程享有全部权。五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方根据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。六、乙方应当根据该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不行抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期拖延的除外。七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支
6、付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿修理，直到验收合格为止。九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，全部款项在20xx年12月30日前付清。十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方担当该建筑工程的日常修理维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。
7、十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自变更工程主体结构，因此造成的损失由变更方担当全部责任。十二、甲方负责为乙方厂房建设供应良好的外部环境，主动帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身缘由造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应担当全部赔偿责任。十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。十四、如一方违反合同约定，违约方应根据实际建设成本的 20%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。十五、本合同所称的实际建
8、设成本是指甲乙双方共同托付的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方担当。十六、本合同的签订地在济宁市市中区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，依据山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定，由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方：某市开发区管委会（盖章，法人签字）乙方：某公司（盖章，法人签字）建筑工程施工合同 篇3发包方：_承包方：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行
9、政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目1、路基长5公里，路面宽3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。2、路面长5公里，路面沙化宽3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3、5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式
10、：合同价款金额合计（大写）：_（人民币）￥：_万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必需在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法
11、律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。五、违约责任：1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不
12、到标准，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日合同工期总日历天数_天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：_（签名）承包人：_（签名）合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_建筑工程施工合同 篇4项目名称： 合同编号：建筑工程施工管理合同甲
13、方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规规定，甲乙双方在自愿、同等及诚信原则下就工程承建达成本协议，详细条款如下：1、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点： 项目内；1.3工程结构：框剪、部分砖混结构；1.4建设规模：总建筑面积约万m2；2、工程范围： 项目约 万m2除专业分包外的全部土建工程。3、施工人、施工面积限制及确定施工人的方式3.1乙方在此工程范围内，可以组织自行施工，甲方也可以优选其他施工单位经乙方审查同意后施工。3.2乙方自行组织施工的面积不得超过项目总面的30%，其他应由甲方优选的施工单位施工。3.3无论是乙
14、方自行施工还是甲方优选的施工单位施工，均应通过招标程序确认。4、工程承包方式：约定总面积内按不同楼栋确定为双包或单包。5、工程管理5.1 约定总面积内无论是双包还是单包工程，其根据国家有关建筑规范包括但不限于平安管理责任和质量管理责任均由乙方负责；5.2 约定总面积内无论是双包还是单包工程，其包括但不限于民工工资在内的全部工资、保险和国家规定的福利，亦概由乙方负责。5.3甲方向乙方举荐且经乙方审查同意进场施工的单位，因工程须要与第三方交易发生的欠款纠纷及该施工单位就工程量和工程款结算差异发生的纠纷，由甲方负责解决并担当相应经济责任。5.4乙方负责组建派住甲方施工现场包括但不限于项目经理、各工种
15、技术负责人、工程师、平安员、质量员、施工员等管理团队，对业主的建设项目严格根据国家和国家有相部门的建筑施工管理规范要求进行严格管理。对项目施工单位行使监督、检查、惩罚权。5.5甲方委派相应工程技术人员进驻项目施工现场，负责处理因水、电、汽和自然因素引起的停工签证、工程量增减签单以及相关工程文件的签字确认和签收；即时汇同监理公司和乙方对隐避工程和分项工程进行验收。6、工程价款和工程管理费6.1工程价款约定建筑面积内的土建工程，其工程价款由双方签订建设工程承包合同及相关补充协议另行约定。6.2工程管理费甲方向乙方举荐且经乙方审查同意的施工单位，甲方按该施工单位实际施工面积向乙方支付工程管理费10元
16、/m2，其中包含乙方公司建筑资质维护费5元/m2,乙方工程管理人员工资、保险和其他福利费5元/m2。7、双方权利义务7.1甲方权利义务7.1.1甲方有权对乙方的工程施工质量、施工进度和施工管理进行监督、检查。甲方发觉乙方在施工管理中存在严峻平安隐患、管理混乱时，甲方有权建议监理公司对乙方下达限期整顿的指令；7.1.2乙方的施工质量、施工进度严峻影响甲方项目安排的实现时，甲方有权另选施工单位进场赶工，所发生一切包括但不限于工程干脆费、间接费等在乙包承包工程款中扣除。7.1.3 甲方必需按约定按时，按额向乙方支付工程款。7.1.4 其他权利、义务在双方另行签订的建筑工程承包合同中约定。7.2 乙方
17、权利义务7.2.1 乙方有权要求甲方根据约定完成供应施工图纸和其他技术资料、组织图纸会审、进行技术交底，支配工程“二通”等工作，为乙方供应必要施工条件 ；7.2.2 乙方有权要求甲方根据约定按时、按额支付工程款；7.2.3 乙方必需依照建筑工程管理规范按时、按质完成工程承包任务，向甲方提交优质的建设工程产品；7.2.4其他权利、义务在双方另行签订的建筑工程承包合同中约定。8 工程款及工程管理费的支付8.1 工程款的结算与支付，在双方另行签订的建筑工程承包合同中约定；8.2 甲方应向乙方支付的工程管理费，甲方按双方另行签订的建筑工程承包合同面积按本协议6.2条约定分两次支付，即与双方另行签订相对
18、应的建筑工程承包合同签订后，七个工作日内，甲方向乙方支付50%工程管理费，另50%工程管理费在承包工程竣工验收合格并提交全部资料后一月内付清。9、工程总工期要求和施工组织要求9.1本工程总工期为个月，工期从甲方书面通知开工之日起算。9.2施工中遇有停水、停电，在3日以内由乙方自行调剂支配其它施工工作，不得作为办理任何签证和工期顺延的依据。9.3如遇不行抗力缘由，影响工期连续不超过3天的，甲方不予签证。同时甲方不签累积工期；对影响工期连续超过3天的，以甲方签证认定后的时间，为顺延工期的依据，其余任何条件不得作为顺延工期的依据；对因不行抗力给双方造成的损失由各自担当。10、工程施工管理、质量10.
19、1工程施工10.1.1乙方须严格根据国家颁布的现行的建筑工程施工规范、建筑工程施工验收规范、施工图、图纸会审纪要、技术通知单、施工组织设计（应在开工前提交甲方及甲方托付的监理公司审定）组织进行施工。为了保证施工工期和质量，乙方承诺派出高素养的项目管理和工程技术人员担当此项工程施工任务，应甲方要求，共建立 个工程项目部，各项目部的项目经理及工程师见附件一，负责承建相应的项目工程；各工程项目部的项目经理全权负责承建工程的结算工作，详细价格详见甲方、乙方与各工程项目部签订的建筑工程承包合同。10.1.2工程施工中必需随时接受有关行业主管部门、甲方及甲方托付的监理方的检查。凡工程质量不符合现行施工规范
20、、验收规范要求的，乙方认可的项目部须无条件地返工，并重新施工直到达到要求为止，且由此而产生的一切费用由乙方认可的项目部自行担当。乙方认可的项目部拒不返工的，且工程质量存在严峻问题的，甲方有权单方面解除与乙方认可的项目部的合同；对质量问题不严峻的，甲方可聘请其他施工企业进行返工，所发生的费用甲方有权按实际发生费用的2到5倍在乙方的工程结算款中扣除。乙方认可的项目部因违反本条规定而返工的，除依前款规定处理外，还须担当由此给甲方造成的各种经济损失（包括但不限于甲方商品房买受人索赔造成的经济损失）。10.1.3隐藏工程管理10.1.3.1隐藏工程在隐藏前，乙方须首先进行自检自验合格后，提前24小时以书
21、面形式通知甲方验收，甲方接到通知后24小时内组织设计、质检、监理等部门进行验收，阅历收合格并签字盖章后，方可进行工程隐藏和进入下道工序施工。10.1.3.2凡未经甲方组织相关单位验收乙方自行隐藏的，甲方有权要求乙方停工，并拆除违约施工的部位，经甲方和有关方面人员验收，认为合格后方可重新进行隐藏，如不合格乙方须刚好返工直至验收合格，其停工、拆除、返工所造成的损失和所发生的一切费用均由乙方自行担当。10.1.3.3如甲方超过24小时内未刚好组织验收，乙方可进行自检隐藏，甲方须要再检验时，乙方应当协作组织开挖、凿除等工作，如发觉问题乙方必需进行返工，发生的检验费、返工费全部由乙方担当；如未发觉问题所
22、发生的一切组织开挖检验费用全部由甲方担当。10.1.4乙方在施工中全部须要备案的资料，应刚好向甲方供应（包括自检资料）。10.1.5本工程的质量保修必需按国务院279号建筑工程质量管理条例第六章规定执行；乙方或认可的项目部须于签订本合同时与甲方签订“质量保修书”并作为本合同附件（二）。10.1.6为了加强在施工中的各项管理，双方需各自委派工地代表进驻工地负责处理、协调日常工程管理工作，甲方委派 同志为工地代表，乙方委派 同志为工地代表。如随意一方变更现场代表，必需以书面形式通知对方。10.2工程质量标准：合格。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。11、工程设计变更管理11.1施
23、工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知，并供应相应的变更图纸和说明。乙方根据甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。11.2施工中乙方或认可的项目部不得对原工程设计进行变更。因乙方或认可的项目部擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的干脆损失，由乙方或认可的项目部担当，延误的工期不予顺延。11.3乙方在施工中提出的合理化建议涉及到设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方或认可的项目部担当由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。11.4甲方同意采纳乙方合理化建议，所发生的费用和获得的收益，甲方和乙
24、方另行约定分担或共享。12、平安生产与文明施工12.1施工平安12.1.1乙方应严格根据国家颁布的“建筑施工平安规程、规范”进行组织施工，建立健全平安防护措施体系；接受行业平安检查人员依法实施的监督检查与惩罚。12.1.2凡因乙方认可的项目部缘由在施工中发生的人员伤亡、质量或机械平安事故，其责任和由此产生的一切经济损失和法律责任均由乙方认可的项目部自行担当。12.2文明施工12.2.1乙方认可的项目部应遵守市政、环保和甲方等有关部门制定的规定和规章制度，做好工程施工中污、噪、尘的处置、管理，做到文明施工，如施工中违反有关部门规定造成后果，其责任及由此产生的一切经济损失、费用均由乙方或认可的项目
25、部担当。12.2.2乙方应具备平安生产条件和建立各项保险措施，不得拖欠工人工资及其他酬劳，如有违反，甲方有权在应付给乙方的工程款中扣付。13、甲方的权利和义务13.1甲方向乙方供应施工图套，协调在施工中与各单位的协作工作，监督乙方在施工过程中的工程质量和平安等方面的管理工作。13.2组织工程图纸会审、设计交底，刚好向乙方提交技术变更资料文件。 13.3支配工程的“二通”工作（电通至小区范围各栋内，其他各施工界面由乙方自行连接；路通，即小区周边道路通畅，场地内临时施工道路由乙方自己铺设，且费用理；施工用水由乙方在施工现场打钢管井取水，费用自理），协调周边地界关系。13.4甲方根据国家有关规定，按
26、时缴纳各种税费。14、乙方的权利和义务14.1未经甲方书面同意，不得转包、分包所承包的工程。14.2施工范围内的围挡、拆除，均由乙方自行担当。14.3乙方在签订本合同后十五日内向甲方及监理方供应经甲方批准后的施工组织设计和周、月、季进度报表（包括具体施工进度表，施工现场平面图，施工组织架构表等）一式叁份，且每月26日须向甲方工程部负责人报送当月、累计工程形象进度及工程数量、价值。14.4乙方应指定工程总负责人对施工现场进行有效的组织管理，协调好各分包单位的关系，保证工程按期完成。乙方必需按施工图和合同中约定的内容和条款组织施工，在施工中的各项变更和通知以甲方书面通知为准，全部变更和通知必需按甲
27、方制定的程序和本合同的约定逐级上报签字后经甲方总负责人签字并加盖甲方公章为有效，未加盖公章无效；乙方不得在施工中擅自与设计部门变更图纸和增加项目，如乙方擅自变更图纸和增加项目的，甲方不予认可，且由此给甲方造成的损失由乙方赔偿。建筑工程施工合同 篇5甲方：_公司乙方：_依据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。一、 租机范围及内容甲方租用乙方钻机两台，用于_，乙方依据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包平安按期完成甲方安排的成孔任务。二、 甲方责任1.乙方进场前，做好场地的三通一平;2.派_为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系;3.
28、帮助解决工人住宿。三、乙方责任1.依据施工要求，保证质量、包平安，按甲方要求的工期完成钻孔;2.做好施工原始记录;3.根据甲方的进度安排施工，听从甲方驻工地代表的管理;4.严格把好质量关，如因乙方施工缘由造成工程质量不合格，乙方必需返工，费用自理;5.严格根据操作规程进行作业，确保施工平安，如发生平安事故，乙方负责解决，费用由乙方担当。四、质量标准根据现行有关规范要求及施工设计图施工。五、付款及结算方式1.成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责担当费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，赐予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的
29、全部支付给乙方。2.乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机_元支付预付款。3.锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的_% 支付进度款。4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的_%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在_个月内结清。5.乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方供应并按甲方的要求安装。6.未尽事宜，双方协商解决。本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同
30、条例、建设工程及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务供应及其他事项，达成如下协议：第一条：工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：其次条：承包范围一、范围内全部建筑物：（拆除范围详见附图）二、拆迁上诉所列房屋至地坪，拆除至室外地坪为0第三条：工程工期一、进场日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日二、总工期为 月，工程进程按甲方所动迁腾房状况，腾空一间拆除一间，为使拆除工程顺当进行，甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物 %，两个月内交付乙方总拆除建筑物的 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付给乙方。第四条：合同
31、价款、工程款支付及结算一、方向甲方支付 元/。二、合同签订 日内，乙方向甲方交纳首期拆除工程费 万元。三、当工程进行到 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付给乙方。第五条：甲乙方工作职责一、甲方责任：1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。2、协作乙方做好各方面协调工作。3、保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。5、负责对拆除完毕的地块进行验收。二、乙方责任：1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺当完成。2、负责对本协议所列拆除范围内全部建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。3、因乙方缘由造成的各种事故、行政惩罚等一切责任、费用等均由乙
32、方自行担当。4、编制拆除环保方案及平安施工方案，在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路刚好支配人员清扫，回收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。第六条：违约责任一、若甲方根据合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按合同规定时间完成拆除仍任务，则按每延期一天罚款5000元/天。第七条：平安施工一、乙方按有关规定，实行严格的平安防护措施，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。二、进场前应对机械、人员进行投保。保险费用在报价中考虑，甲方不另行支付。乙方应遵守现场的一切规章制度，因乙方缘由造成的平安事故由乙方负责一切责任。最新居屋拆迁合同范本最新居屋拆迁合同范
33、本。三、发生重大事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道旁边施工前，甲方需支配专业人员协作。第八条：争议甲乙双方发生争议时，应当本着友好合作的宗旨，协商解决。本合同一式四份，双方各执二份，签字盖章同具法律效力。本合同订立时间：年 月 日发包方： 包方：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：电 话： 电 话：依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程详细状况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1.
34、工程名称：_2.工程地点：_其次条承包范围：第三条工程承包方式：_第四条合同工期开工日期：_竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：_付款方式：_价款调整：_第六条工程质量及验收标准1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。2.工程质量必需符合建设工程施工质量验收统一标准gb50300-20xx.火灾自动报警系统施工及验收规范gb50166-1992.自动喷水灭火系统施工及验收规范(20xx年版)gb50261-1996.机械设备安装工程施工及验收规范g
35、b50231-1998.建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-20xx.室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准j512-20xx.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。第七条平安施工1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的建设工程平安文明管理方法。2.乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失。第八条质量保修1.本工程免费质量保修期限为_年，终身维护保养。2.乙方在接到甲方修理通知后4小时内到达现场并刚好处理。3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工
36、作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必需保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。4.保修金支付方法4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方修理通知后，未能在其次条规定时间内进行修理，则视为授权甲方组织修理，并由乙方担当全部费用和质量责任，同时甲方加收修理费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中干脆扣除后，乙方负责补
37、足质保金。4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方缘由，甲方无法同乙方取得联系，根据上一款执行。第九条双方的权利和义务1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方担当费用。2.乙方在合同签订前向甲方供应企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。4.乙方必需根据经甲方书面确认或甲方供应的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐藏工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、
38、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必需主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐藏工程记录和消防工程运用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。第十条违约责任、索赔1.甲方无正值理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2的违约金。2.工程未通过验收前，甲方擅自运用造成损坏的，由甲方担当相应责任，工程本身质量缘由造成的除外。3.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必需向甲方支付本工程总造价的2的违
39、约金。4.由于乙方供应的材料、设备的质量缘由、乙方施工质量等缘由，导致本工程在运用期间出现的质量事故、平安事故或火灾事等，乙方担当由此造成的一切损失。5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方担当由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必需在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必需向甲方支付工程总造价2的违约金。第十一条争议的解决本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十二条其他约定1.本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。2
40、.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人：_ 法定代表人：_托付代理人：_ 托付代理人：_合同经办人：_ 合同经办人：_电话：_ 电 话：_传真：_ 传 真：_开户银行：_ 开户银行：_帐 号：_ 帐 号：_通讯地址：_通讯地址：_邮政编码：_邮政编码：_签订时间：_年_月_日签订时间： _年_月_日协议签订地：_协议签订地：_建筑工程施工合同 篇6(GF19990201)合同编号： 字 号中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局第一部分 协议
41、书发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： 元(人民币)￥： 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、
42、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定 后生效发包人：(公章) 承包人：(公章)居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：合同订立时间： 年月 日合同订立地点：建筑工程施工合同 篇7发包人（全称）：承包人（全称）：依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包方式、范围及材料供应三、合同