《2022年关于建筑合同范文合集五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于建筑合同范文合集五篇.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年关于建筑合同范文合集五篇关于建筑合同范文合集五篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式吗？以下是我为大家整理的建筑合同5篇，欢迎阅读与保藏。建筑合同 篇1发包人：承包人：xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等缘由，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应
2、事项协商一样，订立本合同书。一、工程概况工程名称： xx小区材料供应分包工程工程地点： xx小区二、工程承包范围承包范围： xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。三、合同工期开工日期：20xx年 08月 01 日竣工日期：至工程竣工四、付款方式1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。五、建筑材料质量按国家强制性标准执行六、违约、索赔和争议1、发包人担当的违约责任：发包人无正值理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在3
3、0日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。2、承包人担当的违约责任：(1) 发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人担当由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人担当。九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。十、合同生效合同订立时间： 20xx年08月1日合同订立地点：本合同双方
4、约定签订后生效。承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)身份证号：银行卡号：联系方式：二一四 年 八月 一 日建筑合同 篇2买方（甲方）：江苏西团建筑有限公司大丰港瑞安名邸（医院）项目部 卖方（乙方）：胡昔桃依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律规定，甲乙双方在自愿、同等、公允、诚恳信用的基础上，就建筑工程防水材料（以下简称为货物）选购事宜协商订立本合同。第一条 运用货物工程概况1.工程名称：大丰市大丰港瑞安名邸2.工程地点：大丰市大丰港南阳中学对面本合同签订后甲方增加选购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并根据本条约定的单价执
5、行。其次条 质量要求；技术要求 按国家质量技术标准。第三条 付款方式1.双方约定按以下方式付款：自第一批货物送达工地点验完成，甲方在一个月内付清该批货款，以此类推。2.甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之 壹 向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货。第四条 交（提）货方式、时间和地点1.运输费用：由乙方负责。2.货物交接地点：大丰市大丰港瑞安名邸工地。3.收货人：彭池生、石诗文。第五条 货物的验收及检测1.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 3 日内向乙方提出书
6、面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。2.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际运用的，视为对货物的认可。第六条 双方其他义务1.甲方义务（1）甲方应当提前3 日就送货的详细时间、地点及收货人等状况与乙方进行确认，并供应必要的帮助。（2）甲方应当根据合同约定办理货款结算并支付货款。（3）甲方应当根据乙方提示的方法，对货物妥当保管、搬运、运用。因甲方缘由导致货物损毁的，由甲方担当相应责任。2.乙方义务（1）乙方应当根据合同约定保质保量按时供货。（2）乙方应当对货物的保管及运用方法进行技术交底。3）乙方应当明确告知配套运用产品的保质期限或有效期限。第七条 违约责任1.甲方违约责任（
7、1）甲方无正值理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货担当违约责任。（2）由于甲方缘由导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当担当由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。（3）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。2.乙方违约责任（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的百分之 5 向甲方支付违约金；逾期交货超过 7 日的，甲方有权解除合同。（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当担当逾期交货的违约责任。（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。第八条 争议解决方式本合同项下发生的争议，双方可以协商或向有关部门申
8、请调解解决；协商或调解不成的，可向供货方人民法院提起诉讼(任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需担当实现合同目的产生的合理费用，包括违约方担当诉讼中诉讼费、律师费、交通费，财产保权费等费用)。第九条 其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式2 份，甲方1 份，乙方 1 份，具有同等法律效力。2.未尽事宜，经双方协商一样签订补充协议。甲方： 乙方：代表人： 代表人：电话： 电话：帐号： 帐号：签订地点： 签订时间：建筑合同 篇3甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）中华人民共和国消防法和_市有关消防设施的法规和技术规范及消防监督检查的有关规定，为了保障建筑消防设施
9、正常运行，签署本修理保养及消防检测合同，结合详细状况，经协商达成如下协议，共同遵守。一、修理保养名称：_二、修理保养范围：_综合服务楼消防维保范围包括_，建筑面积约为_万平方米。乙方负责下列建筑消防设施中的相关消防设施的修理保养。1.火灾自动报警系统。2.消防水系统（自动喷水灭火系统、消火栓系统）。3.防、排烟消防联动系统。4.防火卷帘门消防联动系统和电梯迫降系统。5.消防通信和消防广播设施；室外消火栓系统。三、检修标准：依照国家及行业技术标准进行。四、修理保养期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。在本合同期限届满前_日内，双方可协调延长合同。五、修理保养方案：_六、修理保养及消防检测费用：
10、_七、甲方责任：驾驭建筑消防设施的运用、操作规程，落实值班和管理措施；管理人员应符合相关法律法规等相关要求，具有专业的技术和消防常识。1.甲方为乙方的修理检测工作供应必要的协作。2.甲方派专人陪伴并协作乙方测试及检测的全过程。3.供应上级主管部门的联系方式，以便于沟通和处理相关问题。4.甲方对乙方的工作有监督和指导权。5.甲方指派专职消防值班人员负责消防设备的日常操作管理，出现问题应刚好应急处理，并负责通知乙方进行修理处置。6.假如在合同执行过程中，乙方未能根据合同约定履行义务，且在甲方书面通知后叁日内不予改正，甲方有权自行终止合同，由此给甲方造成的损失乙方负责担当。八、乙方责任：1.乙方负责
11、上述建筑消防系统的修理保养，保证消防系统处于正常工作状态。2.乙方每季度派技术人员到现场查看，发觉问题刚好进行修理和处理，并保障维保系统正常运用。3.乙方每_季度对火灾报警系统进行一次测试（全年共_次）每次测试_。，水喷淋系统及消火栓系统每_个月进行一次测试（全年共_次）每次测试_。4.每次测试前，乙方向甲方报送测试修理安排，以便甲方支配工作；测试后，供应建筑消防设施修理保养报告书；此报告书一式两份，经双方有关负责人签字后各保留一份。5.每次设备修理保养结束后，由乙方填写修理保养记录表，甲方予以签字确认后存档。6.如发觉隐患刚好通知甲方；如发生火情，马上处理火情的同时_分钟内通知甲方。7.在消
12、防系统出现故障的状况下，乙方应在_小时内到达现场，对故障进行解除，如不能修复，则向甲方单位说明状况，并供应相应的改善看法，如遇紧急状况时，维护方应在四小时内到达现场。8.对故障零部件易损易坏的，确需更换的，向甲方建议，并出示更换部件予以证明。9.协作检测公司根据消防规范要求对消防系统进行消防检测。10.供应消防法规方面的询问服务，帮助甲方单位建立健全相关规章制度和制定消防应急预案；协作甲方进行消防演习以及消防联动试验。九、合同总金额及付款方式：1. 本合同总价款为人民币大写_元整（元）。2. 合同后签订后按季度进行付款，在第一个修理保养季度起先后_个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的_（_元整
13、），在第_个修理保养季度结束后_个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的_（_元整）。3.合同期满后，可以续签合同。4.以上合同价款不含探测器清洗及设备更换费用，如发生按附件三中价格执行，费用由甲方另行支付。十、违约责任：1.当甲方不按合同的约定履行责任、义务时，甲方应担当违约责任。2.当乙方不按合同的约定履行责任、义务时，乙方应担当违约责任。十一、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院诉讼。十二、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，有效期壹年，自双方签字之日起计算。甲方（盖章）：_ 乙方
14、（盖章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_托付代理人：_ 托付代理人：_签订日期：_ 签订日期：_建筑合同 篇4发包人（全称）：_承包人（全称）：_发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一样，对_（工程全称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。详细保修的内容，
15、双方约定如下：_。二、质量保修期双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1。地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；2。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_年；3。装修工程为_年；4。电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年；5。供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期；6。住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年；7。其他项目保修期限约定如下：_。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1。属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付
16、他人修理。2。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。3。对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4。质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日承包人（公章）：_法定代表人（签字
17、）：_年_月_日建筑合同 篇5甲方（托付人）：乙方（居间人）：甲乙双方本着优势互补、互惠互利的宗旨，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的发包方干脆洽谈，为甲方供应询问、建议，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与发包方签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指甲方与发包方签订书面的工程施工合同。二、乙方的义务1、乙方向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、发包方供应材料品种及单价等。乙方有
18、义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，够成为甲方与发包方所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而遭遇的损失。4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。5、乙方在甲方与发包方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包方的关系。6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票
19、，相关的所得税由乙方自行担当。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和发包方进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和发包方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同总额的%。2、首次付款时间为工程施工合同签订后日，甲方付给乙方居间费用总额的%；甲方收到第一次拨款后日内，甲方将剩余全部居间服务费一次性付给乙方。3、甲方以银行转帐的方式支付。账户名
20、：，收款账号：。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，自行担当全部居间活动费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为。七、合同终止1、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，由#人民法院管辖。九、其他事项1、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字或盖章后生效。2、本合同在市县（区）签订。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）法定代表人： 法定代表人：年 月 日 年 月 日第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页