2022年建设工程施工合同补充协议模板.docx

上传人:h**** 文档编号:10274890 上传时间:2022-04-09 格式:DOCX 页数:8 大小:32.21KB
返回 下载 相关 举报
2022年建设工程施工合同补充协议模板.docx_第1页
第1页 / 共8页
2022年建设工程施工合同补充协议模板.docx_第2页
第2页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年建设工程施工合同补充协议模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年建设工程施工合同补充协议模板.docx(8页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022建设工程施工合同补充协议模板补充协议是合同条款的延长,以下是我为大家细心打算的:建设工程施工合同补充协议模板。欢迎阅读与参考!建设工程施工合同补充协议模板一甲方:临创新大厦乙方:临有限公司应甲方要求,在原甲方与乙方20xx年5月11日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的基础上,现依据甲方要求,作相应增项。依据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:一、工程范围:20xx 年6月3日乙方依据甲方要求做出相应的设计制作安装。二、工期要求:20xx年6月3日至20xx年6月18日。三、新增工程量:详见附表一:高新区创新大厦后期加工标牌一览表四、质量要求:按原合同

2、承诺履行。五、付款方式:按原合同执行。施工合同补充协议六、其它:1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 签约日期: 年 月 日建设工程施工合同补充协议模板二甲方(全称):有限公司 乙方(全称):有限公司本协议中的全部术语,除非另有说明,否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。 鉴于:前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式,在后期施工过程中乙方提出定价偏低,甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际状况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,

3、特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分:1) 根据表一计价。 2) 根据表二计价。二、本协议生效后,即成为原合同不行分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。施工合同补充协议范本除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全接着有效。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。三、本协议一式肆份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方财务各执一份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。 甲方: (合同章) 乙方: (公章)法定代表人或托付代理人 法定代表人或托付代理人签字:_签字:_年 月 日 年 月 日施工合同的留意事项一、关于发包人与承包人:1、对发包方主要应了解两方面内容:主体

4、资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资安排?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。履约实力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、?对承包方主要了解的内容有:资质状况;施工实力;社会信誉;财务状况。承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约实力的指标,应仔细的分析和推断。二、合同价款应留意:1、协议书第5条合同价款的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。?2、合同价款是双方共同约定的条款,

5、要求第一要协议,其次要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。三、发包人工作与承包人工作条款应留意:1、双方各自工作的详细时间要填写精确。2、双方所做工作的详细内容和要求应填写具体。3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、详细责任和计算方法要填写清晰。四、合同价款及调整条款应留意:1、填写第23条款的合同价款及调整时应按通用条款所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一种写入本款。2、采纳固定价格应留意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。3、采纳固定价格必需把风险范围约定清晰。4、应当

6、把风险费用的计算方法约定清晰。双方应约定一个一百零一分比系数,也可采纳肯定值法。5、对于风险范围以外的风险费用,应约定调整方法。五、工程预付款条款应留意:1、填写第24条款的依据是建设部第107号令第14条和大连市建设工程造价管理方法第34条。2、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料状况来计算。3、应精确填写发包人向承包人拨付款项的详细时间或相对时间。4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。六、工程进度款条款应留意:1、填写第26条款的依据是合同法第286条、建筑法第18条、建设部第107号令第15条和大连市建设工程造价管理方法第35条。2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认

7、的已完工程量,相应的单价及有关计价依据计算。3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择:按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。七、材料设备供应条款应留意:1、填写第27、28条款时应具体填写材料设备供应的详细内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、供应的时间和地点。2、应约定供应方担当的详细责任。3、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。八、违约条款应留意:1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对通用条款第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应担当的详细违约责任。2、在合同第35.2款中应

8、约定承包人对通用条款第14条第2款、第15条第1款的违约应担当的详细违约责任。3、还应约定其它违约责任。4、违约金与赔偿金应约定详细数额和详细计算方法,要越详细越好,具有可操作性,以防止事后产生争议。九、争议与工程分包条款应留意:1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一样看法。2、假如选择仲裁方式,当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。3、假如选择诉讼方式,应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。4、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意,禁止分包单位将其承包的工程再分包。十、关于补充条款:1、须要补充新条款或哪条、哪款须要细化、补充或修改,可在补充条款内尽量补充,按依次排列如49、50。2、补充条款必需符合国家、现行的法律、法规,另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一样。要杜绝阴阳合同。第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁