《2022年室外工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年室外工程施工合同范本.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022室外工程施工合同范本室外工程是建设项目的重要组成部分,主要包括小区室外建筑环境和室外安装两个单位工程。室外工程施工合同怎么写?以下是我为大家整理的室外工程施工合同范文，欢迎参考阅读。室外工程施工合同范文1发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程托付乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，依据中华人民共和国合同法及国家相关的法规条例，经双方协商一样，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量
2、标准：合格，乙方必需确保通过有关部门的综合验收，并供应完整的施工技术资料。六、材料限制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必需提前一周供应样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可运用，未经甲方认可，擅自运用，发觉一次罚款1010元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方担当，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁运用不合格材料。七、进度限制：工程开工前供应总进度安排、月安排、周安排，应有进度滞后的改进措施，非甲方缘由造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。八、工程质量、平安限制工程
3、开工前7日内，应依据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中仔细实行。乙方在施工时应依据现场实际状况统筹考虑其他管网的施工依次，实行合理有效的防护措施，施工过程中实行谁破坏谁修复的原则;隐藏工程在隐藏前必需阅历收合格方可隐藏，若未阅历收私自隐藏一次罚款1010元。管沟开挖后须交通障碍处设置明显的平安警示标记，施工中做到平安施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运输到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的平安事故一律由乙方负责。 九、工程结算及付款方式：9.1工程结算方法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20
4、xx山东省建筑工程消耗量定额、山东省安装工程消耗量定额及相关补充定额、山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)，三期、四期执行山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)。9.1.2 工程类别根据三类，土建、安装人工工日单价36元/工日，装饰工程人工工日单价38元/工日。9.1.3材料价格：地材价格、议价材料及安装材料价格按市场价双方约定执行。9.1.4工程施工过程中如因甲方缘由或甲方要求乙方额外帮助而产生的不能套取相关定额费用的零星用工，按110元/工日计取。9.1.5社会保障费结算时不计取，措施费中的总承包服务费不计取。9.2付款方式：工程竣工验收合格后付款至工程结算价的8
5、0%，与物业办理完交接手续后(十日内)付至结算价的95%，保修金为5%，保修期为二年，满一年后(14日内)付50%，其余部分保修期满付清。十、预算审核：工程完工后，经甲、乙双方验收合格后28天内，乙方编制工程预算报甲方由甲方托付有资质的审计部门或经承发包双方核实工程造价，决算审减额超出5%部分的审计费，按审减额的5%计费且由承包人担当，并经发包人代扣承包人工程款于审核完毕后十日内一次性支付给询问单位。 计算公式：审减额审计费=(送审造价审定造价×1.05)×5%十一、违约责任工程施工中假如发生争议，双方应协商解决，如协商不成，依法向胶州市人民法院诉讼。十二、其他1.本工
6、程保修期为两年，保修期内出现质量问题，乙方接到通知后应三日内到场，七日内修完，若乙方在规定期限内不履行保修义务，甲方有权扣留保修金，另行支配修理。2.本合同自签订之日起执行，工程完工价款结清保修期满后自行失效。3.本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。4.合同未尽事宜，由双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日室外工程施工合同范文2甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的详细状况，经双方协商一样签订本合同。第一条 工程
7、概况1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层1.2工程地点：徐庄新村东3排2号1.3工程内容：加层砖混结构其次条 工期安排开工时间： 20xx年6月6日 ;安排完工时间： 20xx年 7 月 6 日第三条 工程质量要求期。本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。第四条 承包方式及合同价款5.1承包方式：包工包料。5.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整第五条 甲方项目负责人及甲方义务甲方义务：甲方向乙方供应水、电接入第六条 乙方义务7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证平安生产，乙方在施工中应实行妥当平安措施，乙方担当由于自身平安措施不力，违反操作规程等造成的平安事故的责任。
8、第柒条 材料和设备工程所需材料和设备，均由乙方选购，产品质量必需合格。第八条 平安施工乙方按有关规定实行严格的平安爱护措施，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。第九条 工程分包本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。第十条 合同的生效与终止本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍旧生效外，其它条款即告终止。第十一条 合同份数本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日室外工程施工合同范文3甲方：乙方：乙方受甲方的托付，将紫薇田园都
9、市B区1#楼室外建设工程承包施工，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，结合工程详细状况，经双方协商达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：紫薇田园都市B区1#楼室外工程。2、工程地点：西安市高新区新型产业园。3、工程内容：紫薇田园都市B区1#楼室外工程施工4、工程承包范围：紫薇田园都市B区1#楼室外道路、土方、管沟、景观绿化、各系统管网、室外照明、主楼主电源供电。其次条：工期：20xx年6月30日至20xx年8月30日。第三条：工程质量要求及竣工验收：1、乙方严格根据国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及甲方要求进行施工，各项工程质量应达到国家或专业质量评定标准的条件，质量等级
10、为：合格。2、乙方应仔细根据国家颁发的施工验收规范要求进行施工，并接受甲方代表的检查、检验，乙方应为甲方人员检查供应便利条件，对不合格的部分按甲方代表的要求返工修改，担当有自身缘由导致返工修改费用，但甲方不正确订正或其他由甲方缘由引起的经济支出由甲方担当。3、工程具备隐藏条件，乙方进行自检，并通知甲方验收。验收不合格，乙方在甲方代表限定的时间内修改后重新验收。第四条：平安施工及事故处理：乙方应遵守平安生产法的有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于现场施工等缘由造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第五
11、条：工程结算及承包方式1、根据11019年陕西省建筑工程综合概预算定额及配套费用定额四类工程取费，不含税工程造价实惠3%;安装根据20xx年全国统一安装工程概预算定额陕西省价目表及配套费用定额三类工程取费，不含税工程造价实惠5%;绿化工程根据苗木总价*(1+30%)进行结算，苗木总价包括苗木价、运输费用及挖苗费，苗木价需经甲方认质认价。甲方认价及甲供材料不实惠。贷款利息不予计取。2、依据甲方确认竣工图纸工程量、签证，变更文件。3、乙方自购材料必需经甲方认质认价后作为计价依据。4、乙方应照实编制工程预算，若出现乙方报送预算与实际审定价相差±5%以上(含±5%)，全部审
12、计成果费由乙方担当。5、结算时限：在工程竣工验收合格后30日内乙方报送决算给甲方，在30日内甲方赐予审定。第六条：付款方式：1、本工程无预付款。2、待施工完毕验收合格后以甲方认可的价格按实结算，室外土建、管网、安装工程结算后20日内付至工程造价的70%，财务决算完成后30日内付至总造价的95%，预留5%作为工程质保金，保质期满后20天付清5%工程预留款。绿化工程付至工程造价的80%后暂停支付，剩余20%的工程款作为保质金，保质期满后20天付清20%工程预留款。3、发票的供应时间为每次甲方付款前(甲方付款前2日通知)，发票金额同每次付款金额。发票未供应或金额不足，甲方有权不予支付相应款项。供应发
13、票同时乙方应供应收款单位开户行和账号。4、付款方式为转账或支票。第七条 ：工程保修：1、本工程预留工程款的作为质保金，室外土建、管网、安装工程保质期为 贰 年;绿化工程保质期为 壹 年，保质期自工程竣工验收合格之日起起先计算。绿化工程在保质期内，乙方负责修剪、施肥、打药、补植、除草、浇水等工作，保证苗木成活。2、保修期内乙方负责免费修理，不行抗力因素造成的损失除外，质保期如无质量问题，期满一次性付清;若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知12小时内到达现场进行免费修理。乙方未按上述要求进行修理的，甲方有权托付第三方修理，因而发生的费用甲方有权从质保金中扣除，不足部分应由乙方担当。(工程款支付过程
14、中不计利息)。3、质保金的退付以紫薇物业验收单为依据，执行西安紫薇地产开发有限公司项目工程、材料设备质保金管理方法。第八条：争议的解决方式：在工程施工过程中，若出现争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方可向西安仲裁委员会提出仲裁。第九条：其他1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位，否则甲方有权终止合同，因此造成的一切损失由乙方担当。2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页